招标公告模板招标公告国家电投集团江西电力有限公司*〇**年度第*批集中招标*次公告中国电能成套设备有限公司受招标人委托,对下述标段进行公开招标。1.招标条件招标人:国家电投集团江西电力有限公司业主:国家电投集团江西电力有限公司及子公司(详见各招标文件)招标代理机构:中国电能成套设备有限公司资金来源:业主自筹及银行贷款项目已具备招标条件,现进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况详见各招标文件2.2招标范围序号招标编号标段名称招标范围或技术规格及数量交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点招标信息服务费(元)*******-****-****-**-****-**分宜电厂锅炉受热面高压焊接1、完成#1、#2炉锅炉受热面管检修施工,焊口约***个。2、完成#9炉锅炉受热面管检修施工,焊口约***个。3、投标方需要现场勘察作业环境,充分考虑作业难度,保证每次抢修、等级检修期间受热面管换管的质量及进度。4、施工所需保温、架子搭拆由招标方提供。项目建设地点:国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂;施工时间:本标段为****年#1、#2、#9机组等级检修及#9机日常维护所需高压焊接施工,服务时间暂定****年2月**日至****年**月**日(中标日期延后,服务开始时间相应顺延),根据需要分批次完成,具体日期以招标方通知为准。***********-****-****-**-****-**贵电公司*期#5炉捞渣机链条采购贵电公司建设有2台***等级亚临界燃煤机组,采用湿式刮板捞渣机,其链条因使用年限到期需更换。本标段为捞渣机链条采购,捞渣机链条数量1套,总长***.***米。规格:**×***,材质:*********或不低于该性能材质,有效渗碳深度为直径的8.0?1.0%,链条表面硬度***-*****,链条破断负荷不小于*****。品牌要求:张家口帕森斯、意大利吉萨、德国路德、奥地利培瓦克或同等档次进口品牌产品。项目建设地点:贵电公司#5机组;项目工期:****年**-**月***********-****-****-**-****-**洪门铁炉*级水库大坝安全性评价铁炉*级水库大坝安全性评价项目建设地点:上饶市铅山县紫溪镇铁炉*级水库大坝;项目期限为:1、****年4月**日前完成安全评价报告,****年6月**日前完成安鉴定审查会并提交安全鉴定报告书和批复文件。2、在合同签订后**天内,承包人应根据发包人的总体项目进度要求提供详细的安全鉴定进度计划供发包人确认。3、发包人提交安全性评价基础资料及技术文件超过规定期限**天的,承包人交付相应部分安全鉴定相关报告和文件的时间相应顺延。*******-****-****-**-****-**高新清洁能源分公司赣州生产中心所辖场站光伏方阵除草及组件清洗业务外包主要工程内容包括(但不限于):(1)负责石城琴江光伏场站方阵内全面除草2次/年,每月不定期进行高于****杂草、爬藤清除,并及时将砍下灌木杂草清出方阵区;(2)负责石城琴江光伏场站全部方阵的组件清洗;(3)承包方负责*错两案的编写、组织、实施,并且对项目施工期间的安全、质量、进度、环保管理;负责与项目相关的协调工作和竣工验收以及整体验收工作,并承担上述项目实施过程中发生的所有的费用;(4)负责解决项目所需的临时场地,负责施工区域的水、电、通讯等临时设施的建拆和管理维护工作,负责协调处理施工现场与周边有关事宜。本次招标是按2年工期计划招标,合同1年1签。****年除草计划工期:琴江光伏:****年**月**日至****年**月**日;****年组件清洗计划工期:****年**月**日至****年**月**日;****年除草计划工期:****年**月**日至****年**月**日;****年组件清洗计划工期:****年**月**日至****年**月**日;***********-****-****-**-****-**高新清洁能源分公司吉安生产中心所辖场站光伏方阵除草及组件清洗业务外包主要工程内容包括(但不限于):(1)负责马市光伏电站、龙港光伏电站2个光伏场站方阵内全面除草2次/年,每月不定期进行高于****杂草、爬藤清除,并及时将砍下灌木杂草清出方阵区;(2)负责马市光伏电站、龙港光伏电站2个场站全部方阵的组件清洗;(3)承包方负责*错两案的编写、组织、实施,并且对项目施工期间的安全、质量、进度、环保管理;负责与项目相关的协调工作和竣工验收以及整体验收工作,并承担上述项目实施过程中发生的所有的费用;(4)负责解决项目所需的临时场地,负责施工区域的水、电、通讯等临时设施的建拆和管理维护工作,负责协调处理施工现场与周边有关事宜。本次招标是按2年工期计划招标,合同1年1签。****年除草计划工期:马市光伏电站:****年**月**日至****年**月**日;龙港光伏电站:****年**月**日至****年**月**日;****年组件清洗计划工期:****年**月**日至****年**月**日;****年除草计划工期:****年**月**日至****年**月**日;****年组件清洗计划工期:****年**月**日至****年**月**日;****注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。3.投标人资格要求序号标段名称资格要求**-**分宜电厂锅炉受热面高压焊接*、基本条件(1)财务要求:经营状况良好(查询“信用中国”***.***********.***.**)网站未出现经营异常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。(2)信誉要求:未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(***.***********.***.**)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。(3)其他要求:应具有独立订立合同的资格。单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同*标段投标;对于同*项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同*项目的相应标段投标。近**个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;未列入江西公司供应商“黑名单”。*、专用资格条件(1)资质要求:投标方具有建筑机电安装工程专业承包*级及以上资质或机电工程施工总承包*级及以上资质或电力工程施工总承包*级及以上资质,具有安全生产许可证。(2)业绩要求:投标方近*年至少具有2项*****等级及以上燃煤机组锅炉受热面管道高压焊接施工业绩(单*合同金额不低于***元),并成功投运1年以上,以提供****年**月至****年**月合同复印件为准,复印件应有上述业绩要求的所有信息内容,否则视为无效业绩。**-**贵电公司*期#5炉捞渣机链条采购*、基本条件(1)财务要求:经营状况良好(查询“信用中国”***.***********.***.**)网站未出现经营异常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。(2)信誉要求:未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(***.***********.***.**)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。(3)其他要求:应具有独立订立合同的资格。单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同*标段投标;对于同*项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同*项目的相应标段投标。近**个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;未列入江西公司供应商“黑名单”。*、专用资格条件(1)资质要求:投标人是本次所供进口品牌捞渣机链条专业生产厂家或其授权代理商(2)业绩要求:投标人近*年内至少具有累计**根******及以上尺寸进口品牌捞渣机链条供货业绩,以提供****年**月至今期间签订的合同复印件为准(仅需复印相关页面),复印件应包含上述业绩所要求的所有信息,否则视为无效业绩。**-**洪门铁炉*级水库大坝安全性评价*、基本条件(1)财务要求:经营状况良好(查询“信用中国”***.***********.***.**)网站未出现经营异常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。(2)信誉要求:未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(***.***********.***.**)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。(3)其他要求:应具有独立订立合同的资格。单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同*标段投标;对于同*项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同*项目的相应标段投标。近**个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;未列入江西公司供应商“黑名单”。*、专用资格条件(1)资质要求:投标人必须具有水利水电勘测设计乙级及以上(含乙级)资质或为水利部《关于公布承担大中型水库安全性评价单位的通知》(水建管【****】***号)公布的可承担大中型水库安全性评价任务的单位。(2)业绩要求:投标人近5年以来(以合同签订时间为准)承担过同规模及以上坝型(拱坝、***以上)安全性评价业绩不少于2项。(3)项目负责人的资格要求:具备水利专业中级工程师及以上职称。**-**高新清洁能源分公司赣州生产中心所辖场站光伏方阵除草及组件清洗业务外包*、基本条件(1)财务要求:经营状况良好(查询“信用中国”***.***********.***.**)网站未出现经营异常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。(2)信誉要求:未被最高人民法院在“信用中国”网站(***.***********.***.**)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。(3)其他要求:应具有独立订立合同的资格。单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同*标段投标;对于同*项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同*项目的相应标段投标。本批次有吉安、赣州、抚州、新余、宜春区域所辖光伏场站除草及组件清洗委托服务5个标段,*家投标单位最多只能中1个标段,最终结果按照最有利于招标方的方式定标。近**个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;未列入江西公司供应商“黑名单”。*、专用资格条件(1)资质要求:具有电力施工总承包*级及以上资质,或电力承装承修*级及以上资质的企业,并具有安全生产许可证。(2)业绩要求:近5年内完成总容量不低于*****的光伏场站除草及组件清洗项目。须提供业绩合同复印件或扫描件(含首页、工程范围页、签字盖章页)。(1)项目经理资格:项目经理具有安全生产考核合格证书(B证),具有2个及以上除草或组件清洗项目经历。(2)安全员资格:安全员具有高压(低压)电工证**-**高新清洁能源分公司吉安生产中心所辖场站光伏方阵除草及组件清洗业务外包*、基本条件(1)财务要求:经营状况良好(查询“信用中国”***.***********.***.**)网站未出现经营异常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。(2)信誉要求:未被最高人民法院在“信用中国”网站(***.***********.***.**)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。(3)其他要求:应具有独立订立合同的资格。单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同*标段投标;对于同*项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人(法定代表人)为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同*项目的相应标段投标。本批次有吉安、赣州、抚州、新余、宜春区域所辖光伏场站除草及组件清洗委托服务5个标段,*家投标单位最多只能中1个标段,最终结果按照最有利于招标方的方式定标。近**个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;未列入江西公司供应商“黑名单”。*、专用资格条件(1)资质要求:具有电力施工总承包*级及以上资质,或电力承装承修*级及以上资质的企业,并具有安全生产许可证。(2)业绩要求:近5年内完成总容量不低于*****的光伏场站除草及组件清洗项目。须提供业绩合同复印件或扫描件(含首页、工程范围页、签字盖章页)。(1)项目经理资格:项目经理具有安全生产考核合格证书(B证),具有2个及以上除草或组件清洗项目经历。(2)安全员资格:安全员具有高压(低压)电工证4.招标文件的获取4.1招标文件发售方式本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站(*****://****.*****.***.**),注册账号并下载【电能e招采投标管家】,在投标管家客户端报名参与购买招标文件,不接受现场购买。4.2招标文件发售时间****年1月**日至****年2月5日**:**(北京时间)。热线服务:上午9:**~**:**,下午**:**~**:**(法定节日除外)。4.3招标文件**购买招标文件需支付招标文件工本费,招标文件**详见《招标范围》。招标文件自愿购买,*经售出,费用不退。4.4招标文件购买和获取(1)购买招标文件登录电能易购招标采购平台(未注册用户请先免费注册,完善企业基本信息和发票信息等待审核通过)→在下载中心下载【电能e招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费(微信在线支付)→下载查看招标文件。中招互连***办理:电能易购招标采购平台使用中招互连***办理数字证书,完成扫码登录、电子签章及加解密等工作,投标人需通过苹果********或安卓应用商店下载"中招互连"***。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题,请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话:***-********转1或***-***-****转1。供应商注册审核问题支持电话:***-********转1(*个工作日内*般均会完成审核)。(2)支付方式:线上支付。(3)获取招标文件购买招标文件款项在线支付成功后,登录投标管家工具,进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。5.招标文件澄清有关本项目招标文件的澄清问题,请登录投标管家并进入招标项目,在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。6.投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间(即投标截止时间)另行提前书面通知,投标人应在截止时间前通过(电能易购招标采购平台)递交电子投标文件。招标代理机构将组织各投标人参加在线开标,届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机***,在电能e招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果(注:参加开标时请使用投标时所使用的同*代表的"中招互连"手机***及账号参与开标解密工作)。6.2电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。6.3未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。7.发布公告的媒介本公告同时在中国招标投标公共服务平台(***.*************.***)、中国电力设备信息网(***.*******.***.**)和国家电投电子商务平台(*****://****.*****.***.**)上公开发布。8.联系方式招标人委托招标代理机构组织本招标工作,如有问题,请与招标代理机构联系。招标人:国家电投集团江西电力有限公司招标代理机构:中国电能成套设备有限公司地址:北京市海淀区海淀南路**号邮编:******联系人:石洪岩电话:***-********电子邮件:**********@***.***电子招投标系统技术支持电话:***-********转1或***-***-****转1(签名)(招标代理机构盖章)*〇**年*月**日1
联系客服
APP
公众号
返回顶部